浙东矿业其头山矿电气招标公告异辛基三乙氧基硅烷异丁基三乙氧基硅烷提供商转载

（招标编号：ZC20220423GKGC000100）

一、本次招标条件

本招标项目浙江交投浙东矿业有限公司其头山矿电气及自动化控制EPC总承包项目已列入2022年度计划，项目业主为浙江交投浙东矿业有限公司，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为浙江交投浙东矿业有限公司，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

二、项目概况和招标范围

2.1项目概况：浙江交投浙东矿业有限公司其头山砂石骨料生产线工程位于三门县政府驻地105°方向直线距离约16.4km，行政隶属三门县健跳镇西渡村、峋岩村、龙潭村，矿区中心地理坐标为：东经121°33′07″，北纬29°05′45″，矿区探明的建筑用石料（凝灰岩）矿控制资源量7911.27万m³（20168.47万t）。为深化矿产资源供给侧结构性改革，加快矿业绿色发展，推动甬台温高速至沿海高速三门联络线项目建设，以促进地方社会经济持续增长，积极探索“项目+资源”开发模式，落实矿产资源与重大项目的联合开发，计划建设3600吨/时建筑骨料加工系统。

砂石骨料生产线采取湿法生产模式，年生产能力为1750万吨，主要产品为0~4.75mm机制砂，5～16mm骨料和16～31.5mm骨料，机制砂比例约40%。5～16mm骨料和16～31.5mm骨料产品技术要求达到II类，0~4.75mm机制砂为2区中砂，产品技术要求达到II类。

本项目按国家现行颁布的绿色矿山建设规范标准实施，加工厂主要车间、设施采取全封闭措施，承包人应充分考虑各种风险进行投标报价。

自然地理与气象条件

项目区属丘陵地貌，最高海拔+358.24m，最低海拔+4.7m，相对最大高差353.54m，矿山大部分为原始山体，自然地形坡度30°左右，局部陡处可达50°，山顶部分岩体裸露。植被发育，主要为松树等乔木及灌木、杂草。

项目区属亚热带海洋性季风气候，处于海洋性气候与内陆性气候的交互地带，四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足。县内多年平均气温为16.6℃，极端最低温度为—9.3℃，极端最高气温为42℃（2013年8月8日）。全县多年平均降水量678.8mm（2000～2014年），最大年降雨量2279.8mm（1990年），最小年降雨量1014.7mm（2003年）。热带风暴与台风是三门县的主要自然灾害，年平均1.7次，年无霜期约240天。全年主导风

向春夏为偏东南风，秋冬季为偏西北风。

供电供水条件

本项目粗碎系统、中细碎系统、长皮带廊道运输系统及相关辅助设备设施系统布置在矿区工业场地内，原10kV供电系统不满足生产用电负荷，故计划新建一条35kV专线（新建变电站位于丹东线G228沿线矿区出入口处）满足生产负荷需要。矿区建有4000kva变电站一座，可用作基建用电。

建设期临时用水：生活用水取自附近村镇自来水管道。建设用水取水水源为矿区西侧大湾水库（库容10万m3，距离750m），主要供基建期上矿道路、山顶削顶、平硐溜井破碎硐室施工及矿区加工场地建设施工使用。

2.2 招标范围：包含但不限于其头山砂石骨料生产线电气及自动化控制EPC等。本工程为设计·采购·施工（EPC）总承包项目，包含但不限于与本项目有关的所有机电工程相关的建设内容，投标人需承担所有电气、设备、材料、路线的设计、采购、施工，满足招标人安全、生产、标准化等的一切需求。总承包范围划分为：

一）生产线机电设计

包含但不限于下列设计：

1、破碎硐室内电气施工图设计（包含但不限于桥架、电气、照明、自动化控制系统、硐室内无人值守等机电设计）

2、生产线电气、照明施工图设计（包含但不限于生产线所有电气、自动化控制系统、厂房及道路照明、围墙电子栅栏等）；

3、电气设备安装图设计；

4、施工图预算、及设计驻场服务。

二）电气设备采购安装部分：

35kv出线至设备端、上敖码头及筒仓码头加工区10kv进线至设备端所有设备、材料等采购、安装、上敖码头及筒仓码头加工区10kv进线供电系统等。其中矿区加工区及码头加工区供电需预留长皮带廊道BC01尾部、BC02头部及BC0310KV供电接口，控制系统部分：预留长皮带廊道监控及DCS控制系统接口（长皮带廊道控制系统含矿区加工品区成品库两条皮带控制），同时在主配电室需预留至少2回路10kv出线接口。

生产线电气及控制系统的安装，包含但不限于破碎硐室内及生产线所有等电气设备制造、安装、调试（达到生产运行条件）、技术培训及售后服务。投标人需承担所有电气、设备、材料、路线的设计，满足招标人生产的一切需求。

2.3 服务期：计划工期360日历天。其中：设计工期：100个日历天；施工工期：260日历天。

2.4 标段划分：本次招标不划分标段（合同段）。

2.5质量要求：设备、材料及工程质量100%合格，产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求，建设应符合相关规范，详见招标文件。

三、投标人资格条件、要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

①一般要求：

在中华人民共和国境内依法注册具有独立法人资格的企业，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的能力（如属联合体，为联合体各方）；

②资质要求：

设计资质：具备建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或电力设计（送变电）专业丙级（或以上）资质（如属联合体，为联合体之一）；

施工资质：同时具备①矿山工程施工总承包壹级（或以上）资质或机电工程施工总承包壹级（或以上）资质或电力工程施工总承包叁级资质（或以上）；②具备《承装（修、试）电力设施许可证》四级或以上资质（如属联合体，为联合体牵头人）。

3.2业绩要求

方案一：以下两个业绩需同时满足（序号①②）：

①自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过一次400万吨/年（或800吨/时）及以上骨料生产线电气施工业绩或合同金额不低于2000万元的变配电工程施工业绩（不含线路）。（该业绩由施工单位提供，且业绩可以是epc业绩）

②自2019年1月1日起（自合同签订之日起），承担一个合同金额不小于100万的电气设计业绩。（该业绩由设计单位提供，且业绩可以是epc业绩）

方案二：自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过1次500万吨/年（或1000吨/时）及以上骨料生产线电气设计施工总承包项目。（该业绩由施工单位提供）

以上业绩满足方案一或二其中一种要求即可。

3.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体的家数最多不超过2家，施工单位作为联合体牵头人；

②联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体成员各方权利义务；

③联合体投标的，应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力；

④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均作无效标处理；

⑤联合体投标的，应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除另有规定，本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员。

3.4具有行政主管部门核发的企业安全生产许可证及企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书（如属联合体，为联合体之一的施工单位）；

3.5自2019年1月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；

3.6其他

3.6.1拟派项目主要人员

（1）项目经理：人数1人。（如属联合体，为联合体牵头人提供）

1、具有二级（或以上）注册建造师（机电专业）资格，具有工程师及以上技术职称，具备行政主管部门颁发有效期内的安全生产考核合格证（B类）；

2、未在其他在建项目中任职。

（2）主要人员：

①设计负责人（如属联合体，为联合体之中的设计单位提供）：人数1人。具有注册电气工程师资格，并具备高级及以上技术职称。

②项目施工负责人（如属联合体，为联合体之中的施工单位提供）：人数1人。

a.具有中级及以上技术职称；

③施工技术负责人（如属联合体，为联合体之中的施工单位提供）：人数1人。

a.具有中级及以上技术职称；

b.具备行政主管部门颁发有效期内的安全生产考核合格证（B类）。

④安全负责人（如属联合体，为联合体之中的施工单位提供）：人数1人。

a.具有中级及以上技术职称；

b.具有全日制大专及以上学历；

c.具备行政主管部门颁发有效期内的安全生产考核合格证（C类）。

3.6.2在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6.3投标人具有良好的商业信誉和履行本项目的财务能力；投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人有不良记录的将导致资格审查不合格。

3.6.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

四、招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https:
4.2招标文件网上下载时间：2022年4月30日至2022年5月5日。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://ebidding.cncico.com/cms/channel/zxzx3/73.htm）

→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：0571-86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：021-962600，客服应急电话（非工作时间拨打）：17321326622）。

4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2022年5月7日16:30。招标人将于2022年5月8日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

五、投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间：2022年5月11日9时30分；

5.2投标文件递交方式：

本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：h
电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质投标文件的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，电话：13326140529 ）。

投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。

5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。

纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，而无法参加纸质投标文件开标的（所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时），由投标人自行承担责任。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统（h

招 标 人：浙江交投浙东矿业有限公司    

地    址：台州市三门县环湖南路39-30   

联 系 人：叶女士     

电    话：0576-83318281        

电子邮件：1142844474@qq.com    

招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心   

地    址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼     

联 系 人：徐女士       

电    话：0571-86909655      

电子邮件：780347463@qq.com   

系统维护电话：0571-86905322（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)

备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心徐女士；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人叶女士；系统操作异常，请联系系统维护。

2022年4月29日

浙东矿业其头山矿电气招标公告异辛基三乙氧基硅烷异丁基三乙氧基硅烷提供商转载